계약서 (인테리어) 서식 무료 다운로드

아래는 인테리어 공사 계약서(표준형) 서식이야.
바로 복사해서 사용 가능하고, 실제 분쟁에서 문제 되는 조항들도 최대한 포함했어.

---

🧾 인테리어 공사 계약서 (서식)

인테리어 공사 계약서

본 계약은 아래와 같이 인테리어 공사에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

---

제1조 (계약 당사자)

1. 발주자(갑)
   • 성명(상호):
   • 주소:
   • 연락처:
2. 시공자(을)
   • 상호:
   • 사업자등록번호:
   • 주소:
   • 대표자:
   • 연락처:

---

제2조 (공사 내용)

1. 공사명:
2. 공사 장소:
3. 공사 범위:
   (예: 철거, 목공, 전기, 설비, 도장, 타일, 마감 등 세부 명시)
4. 설계 및 사양:
   본 공사는 별첨 견적서 및 도면에 따른다.

---

제3조 (공사 기간)

• 착공일: 20 년 월 일
• 준공일: 20 년 월 일
• 총 공사기간: 일

※ 천재지변, 발주자의 귀책사유로 인한 지연은 공사기간에서 제외한다.

---

제4조 (공사 금액)

1. 총 공사금액: 금 원 (부가가치세 포함/별도)
2. 대금 지급 조건
   • 계약금: 금 원 (계약 시)
   • 중도금: 금 원 (공정률 %)
   • 잔 금: 금 원 (준공 및 검수 완료 후)

---

제5조 (추가 공사 및 변경)

1. 계약 내용 외 추가 공사 발생 시 서면 합의 후 진행한다.
2. 추가 공사비 및 공사기간은 별도 협의하여 정한다.
3. 구두 합의만으로 진행된 공사에 대해서는 갑은 비용 지급 의무가 없다.

---

제6조 (자재 및 시공)

1. 을은 계약서 및 견적서에 명시된 자재를 사용해야 한다.
2. 자재 변경 시 사전에 갑의 동의를 받아야 한다.
3. 시공은 관련 법령 및 통상적인 시공 기준을 따른다.

---

제7조 (하자보수)

1. 하자보수 기간은 준공일로부터 년으로 한다.
2. 하자 발생 시 을은 지체 없이 무상 보수한다.
3. 을이 정당한 사유 없이 하자보수를 이행하지 않을 경우, 갑은 제3자를 통해 보수하고 그 비용을 을에게 청구할 수 있다.

---

제8조 (계약 해지)

1. 다음 각 호의 경우 계약을 해지할 수 있다.
   1. 정당한 사유 없이 공사가 중단된 경우
   2. 계약 내용과 현저히 다른 시공이 이루어진 경우
   3. 공사비 횡령, 부실시공이 명백한 경우
2. 계약 해지 시 실제 완료된 공사분만 정산한다.

---

제9조 (손해배상)

을의 귀책사유로 갑에게 손해가 발생한 경우, 을은 이를 배상해야 한다.

---

제10조 (분쟁 해결)

본 계약과 관련하여 분쟁이 발생할 경우, 공사 현장 소재지 관할 법원을 전속 관할로 한다.

---

제11조 (특약 사항)

---

본 계약을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 갑과 을이 각각 서명·날인 후 1부씩 보관한다.

---

20 년 월 일

갑(발주자)
성명: (서명 또는 날인)

을(시공자)
상호:
대표자: (서명 또는 날인)

---

✅ 실무에서 꼭 넣으면 좋은 팁

• ✔ 견적서·도면·자재 리스트는 반드시 “별첨”으로 첨부
• ✔ “구두 합의 무효” 문구 필수
• ✔ 하자보수 기간 명확히
• ✔ 잔금은 검수 완료 후 지급으로

---

계약서 (인테리어) 서식 무료 다운로드.doc

0.04MB

계약서 (인테리어) 서식 무료 다운로드.hwp

0.03MB